عقد FIDIC الأصفر — تصميم وبناء EPC — النسخة المحسّنة v2

صاحب العمل (Employer): ____________________ آيبان (IBAN): SA__________________ — المقاول (Contractor): ____________________ سجل تجاري رقم: ____________________ آيبان (IBAN): SA__________________ — مهندس صاحب العمل (Engineer): ____________________

يلتزم المقاول بتصميم وتنفيذ الأعمال: ____________________ وفق «متطلبات صاحب العمل» المرفقة (Employer's Requirements) ومعايير الأداء المحدّدة، ويتحمّل مسؤولية كفاية التصميم وملاءمته للغرض المقصود.

يكون المقاول مسؤولاً عن التصميم التفصيلي ومطابقته للأنظمة والكودات، ويقدّم وثائق المقاول (Contractor's Documents) لمراجعة المهندس؛ ولا تُعفيه مراجعة المهندس من مسؤوليته عن التصميم والأداء.

قيمة العقد الإجمالية: ____________________ ريال مقطوعة مقابل تحقيق متطلبات الأداء، ولا تُعدَّل إلا بأمر تغييرٍ معتمد أو وفق أحكام العقد. ويتحمّل المقاول مخاطر كفاية التصميم لتحقيق الأداء المطلوب.

يدفع صاحب العمل وفق جدول دفعاتٍ مرتبط بمراحل الإنجاز (التصميم، التوريد، التركيب، الاختبار): دفعة مقدّمة ____% مقابل ضمان، ثم دفعات مرحلية معتمدة من المهندس، مع احتجاز ____% يُفرَج عنه وفق المادة الثامنة. تُحوَّل كل دفعة خلال ____ يوماً من الاعتماد.

تخضع الأعمال لاختبارات الإنجاز (Tests on Completion) واختبارات الأداء لإثبات تحقيق المعايير. وعند عدم بلوغ الأداء المطلوب يلتزم المقاول بالإصلاح أو بدفع تعويضات عدم الأداء (Performance Damages) المتفق عليها.

مدة الإنجاز: ____ يوماً من الأمر بالمباشرة. وتُستحق غرامة تأخيرٍ قدرها ____ ريال عن كل يوم تأخيرٍ غير معذور بحدٍّ أقصى ____%، دون إخلالٍ بتعويضات عدم الأداء أو بحق الإنهاء عند الإخلال الجسيم.

يقدّم المقاول ضمان حسن تنفيذٍ بنسبة ____% وضمان الدفعة المقدّمة، ويضمن الأعمال طوال فترة الإشعار بالعيوب ومدتها ____ شهراً، ويُصلح ما يظهر من عيوبٍ في التصميم أو التنفيذ على نفقته.

يلتزم المقاول بالتصميم والتنفيذ والاختبار والسلامة والتأمين؛ ويلتزم صاحب العمل بتسليم الموقع والبيانات والتصاريح واعتماد الدفعات وصرفها في مواعيدها وتعيين المهندس وتمكينه.

يُصدر المهندس شهادة الاستلام بعد اجتياز اختبارات الإنجاز، وتبدأ فترة الإشعار بالعيوب، ثم تُصدر شهادة الأداء بعد إصلاح الملاحظات وانقضاء الفترة.

1) إحالة الخلاف للمهندس. 2) لجنة فضّ النزاعات/تسوية ودية خلال 30 يوماً. 3) [ ] تحكيم وفق لوائح SCCA [ ] المحكمة المختصة. والقانون الواجب التطبيق: أنظمة المملكة العربية السعودية.

متطلبات صاحب العمل ووثائق المقاول جزء من العقد. القوة القاهرة تعلّق الالتزام بقدرها. لا تنازل ولا تعديل إلا كتابةً. يُعتد بالتوقيع الإلكتروني. حُرر من نسختين.